打桩合同范文

导语：如何才能写好一篇打桩合同，这就需要搜集整理更多的资料和文献，欢迎阅读由公文云整理的十篇范文，供你借鉴。

篇1

二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：

（1）装修平面图；

（2）装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料；

（3）照明系统和电源布线图；

（4）给排水系统要求；

（5）需要新做或更改的中央设备系统；

（6）维修检查出口的位置；

（7）天花平面设计图；

（8）各立面图；

（9）橱窗及招牌的设计（包括字体、店徽的设计）。

三、审批装修方案

物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合规范或资料不全的，业主用户按要求进行修改，重新提交审批。

四、装修按金

为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违反装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间（商铺）最少不低于_________元。装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还（不生息）。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户；如果按金不足以支付所有费用，管理公司有权追收不足金额。

五、装修监管费及水电费

业主用户进行装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防安全、场地及设备的保护、电梯的使用、公共安全、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5％，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。

六、保险

为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理公司视装修工程情况可要求业主用户购买装修工程的保险，包括火险、公共责任险等。

七、防火负责人

业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。

八、装修施工责任承诺书

业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。

九、装修施工许可证

业主用户按土建规；定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工许可证。

十、装修工作开始

业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开始。

十一、装修验收

装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收。管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违反装修守则，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。

十二、装修守则

业主用户的室内装修，必须遵守以下规定：

（1）所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进行。请与管理公司联系，以取得指定施工单位的名单。

（2）喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计规范。管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成。

（3）所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何部分。

（4）除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理公司的审批。

（5）不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。

（6）所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。

（7）所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。

（8）若改动房间，如隔断，不能影响空调回风。

（9）除得到管理公司批准外，所有内部隔墙应是重量轻和于式结构的，尽量采用防火材料，符合防火要求。

（10）不能更改任何消防卷帘。

（11）所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。

（12）不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。

（13）不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间。

（14）不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置。

（15）吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口。

（16）不得在玻璃幕墙结构上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的结构组件或任何一部分。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。

（17）在未获得管理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻结构楼面以及与邻铺共同之隔墙。

（18）业主用户应在施工前获得所有当地政府部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准。

（19）任何管理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时管理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责。

（20）业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响他人或整体系统运作，管理公司仍可责令其作相应修正。

（21）在开始任何施工前，必须把所有参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给管理公司，并须随时补充更改以保证准确完全。

（22）所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理公司满意为准。而所选施工单位必须由管理公司批准。

（23）业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理公司安排管理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付。

（24）于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理公司发出的批准装修通知书（许可证），以便管理公司人员检查。

（25）业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。

（26）施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证，并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。

（27）无论什么时候，如需在公共设施内进行施工，必须事前得到管理公司的书面批准。而且应提供和安装良好的、坚实的防范设施，以防带来受伤损害。

（28）施工过程中，所有的材料、工具及废物等在任何时候都必须限制在房间（商铺）内，不得阻塞公共走廊或任何公共地方。

（29）所有发出噪音、震动或难闻气味的工程，材料的运送。废物的运出，必须按管理公司安排的时间进行，不得扰及大厦其他业主。

（30）所有房商铺内的废物必须每天晚上于指定时间内清出。

（31）只有货梯（或管理公司偶尔指定的其他电梯）才可用来运输材料、废物。无论在任何情况下，工人未经管理公司同意，不得使用任何电扶梯；不得使用金属轭运货车。

（32）装修期间，所有回风嘴必须封闭，房间大门亦需关闭。

（33）所有装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆。一切在房间（商铺）内的油漆工作或其他施工，如管理公司认为可能会影响其他房墙铺，必须在公司正常营业时间外或由管理公司指定的日期完成。

（34）业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束。

（35）施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备（如收音机），绝对禁止赌博酗酒。

（36）装修完成后，业主用户必须以书面形式通知管理公司，以便安排作最后检查。

（37）如发现装修未依审批图纸施工或未能符合管理公司的要求，业主用户将获得通知并需负责进行更改。

（38）如业主棚户的装修工程经管理公司认可满意后，将获签发装修工程完满竣工证明书。

十三、装修程序概要

（1）收取《装修指南》、问卷、图纸等。

（2）如有必要，可要求管理公司人员与业主用户的设计师／承造商进行会谈。

（3）装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到管理公司。

（4）收取装修方案的审批同意书。

（5）施工人员名单交到管理公司。

（6）装修工程开始。

篇2

二、装修申请：业主用户的室内装修，须于装修入场前15天向大厦物业管理公司业务部门书面申请，并提交装修方案。装修方案包括以下资料：

(1)装修平面图;

(2)装修用料，如天花、隔墙、地面等的用料;

(3)照明系统和电源布线图;

(4)给排水系统要求;

(5)需要新做或更改的中央设备系统;

(6)维修检查出口的位置;

(7)天花平面设计图;

(8)各立面图;

(9)橱窗及招牌的设计(包括字体、店徽的设计)。

三、审批装修方案

物业管理公司在收到业主用户的装修方案后7天内予以答复。对不合规范或资料不全的，业主用户按要求进行修改，重新提交审批。

四、装修按金

为保证装修期间清理废物，不损坏大厦共用设备设施、不违反装修管理规定，业主用户的装修须交一定数额的按金，按金标准根据装修工程量大小而定，但每个房间(商铺)最少不低于_________元。装修工程完后经管理公司确认无任何扣罚之处，按金悉数退还(不生息)。如装修工程有扣罚赔偿行为，在扣除应罚应赔款后的余数退还业主用户;如果按金不足以支付所有费用，管理公司有权追收不足金额。

五、装修监管费及水电费

业主用户进行装修工程须向管理公司支付装修监管费，用于消防安全、场地及设备的保护、电梯的使用、公共安全、场地清洁、施工监管等方面的支出。装修监管费的标准相当于最终方案总工程价款的5%，最少不低于建筑面积10元平方米。装修期间所发生的水电费用由业主用户支付。

六、保险

为防止装修期间的施工可能出现的事故而招致损失，管理公司视装修工程情况可要求业主用户购买装修工程的保险，包括火险、公共责任险等。

七、防火负责人

业主用户应指定装修施工单位的负责人为防火责任人，并在防火责任书上签字。

八、装修施工责任承诺书

业主用户在装修申请获批准之前，须在装修施工责任承诺书上签字，承诺遵守本装修指南所列的全部规定。

九、装修施工许可证

业主用户按土建规;定提交装修方案，缴交装修费用，在承诺书上签字后，管理公司向业主用户出具装修施工许可证。

十、装修工作开始

业主用户领取装修许可证后即可办理施工人员出入证、材料运进等，装修工程便可开始。

十一、装修验收

装修工程完工后，业主用户应书面通知管理公司验收。管理公司检查装修工程是否符合装修方案的要求，施工中有没有违反装修守则，费用有否缴足等等。如无问题，即予验收通过，退还装修按金。

十二、装修守则

业主用户的室内装修，必须遵守以下规定：

(1)所有消防、空调、给排水及煤气的施工，必须由管理公司指定的施工单位进行。请与管理公司联系，以取得指定施工单位的名单。

(2)喷淋系统一般不予改动，如遇特殊情况必须改动时，要符合现行消防设计规范。管理公司收取配合施工作业的管理费，并要求在限定时间内完成。

(3)所有电器的安装都应遵照市供电局的有关规定，所有电线一定要保护在镀锌管内，而未征得管理公司同意，绝对不得将电线直接嵌入大厦的任何部分。

(4)除了大厦所提供的招牌灯箱位置外，其他位置一律不可以装设店徽或标牌。招牌的设计方案必须得到管理公司的审批。

(5)不得安装面向公共走廊或会对其他商户或顾客造成骚扰或影响的音响。

(6)所有门不得敞开伸入到一般的公共地方，包括走廊或电梯厅。

(7)所有装修不能影响建筑物外观，装修不能凸出于公共走廊。

(8)若改动房间，如隔断，不能影响空调回风。

(9)除得到管理公司批准外，所有内部隔墙应是重量轻和于式结构的，尽量采用防火材料，符合防火要求。

(10)不能更改任何消防卷帘。

(11)所有装修或家具不能在消防卷帘的上下方或阻挡消防卷帘开关箱或导轨。

(12)不能阻挡消防通道、走火门、紧急出路灯箱、消防栓。

(13)不能阻挡空调机房的回风及进出空调机房的通道和维修空间。

(14)不能改变防烟门、玻璃门的功能、位置。

(15)吊顶如不是上人吊顶，应在每一个风问、每一个盘管风机、每一个水管闲掣、每一个消防卷帘的马达及电源箱下加检查口。

(16)不得在玻璃幕墙结构上打孔或粘贴任何类型的设施。一切装置不得触到幕墙系统的结构组件或任何一部分。紧靠幕墙的商铺内间隔不得固定在幕墙系统上。

(17)在未获得管理公司的书面批准下，不得挖槽、切割、砍凿或雕刻结构楼面以及与邻铺共同之隔墙。

(18)业主用户应在施工前获得所有当地政府部门的一切有关批准，特别是消防局的有关批准。

(19)任何管理公司的审批，无论如何并不代表对方案中的技术参数的认可，同时管理公司也不保证方案中所选设备材料的规格性能及效果。设备与材料如发生问题而引致任何后果，概由业主用户负责。

(20)业主用户应对房墙铺完工后的情况负责，即使按审批方案完工后发现其房滴铺空调通风或其他系统影响他人或整体系统运作，管理公司仍可责令其作相应修正。

(21)在开始任何施工前，必须把所有参予施工人员的姓名、住址和身份证号码等资料交给管理公司，并须随时补充更改以保证准确完全。

(22)所有施工必须严格按照已审批图纸及说明完成，至管理公司满意为准。而所选施工单位必须由管理公司批准。

(23)业主用户应确保承造商不会造成大厦的设备、设施及装修的任何损坏，如有任何损坏，无论意外与否，将由管理公司安排管理，刚修理的费用将由业主佣户负责支付。

(24)于施工前及期间，房满铺外必须张贴由管理公司发出的批准装修通知书(许可证)，以便管理公司人员检查。

(25)业主棚户在施工期内应对房墙铺内的保安负责。

(26)施工需要动火或烧焊时，必须事先到管理公同办理动火证，并按消防管理制度执行，对电器设备的使用，也应按规定操作。

(27)无论什么时候，如需在公共设施内进行施工，必须事前得到管理公司的书面批准。而且应提供和安装良好的、坚实的防范设施，以防带来受伤损害。

(28)施工过程中，所有的材料、工具及废物等在任何时候都必须限制在房间(商铺)内，不得阻塞公共走廊或任何公共地方。

(29)所有发出噪音、震动或难闻气味的工程，材料的运送。废物的运出，必须按管理公司安排的时间进行，不得扰及大厦其他业主。

(30)所有房商铺内的废物必须每天晚上于指定时间内清出。

(31)只有货梯(或管理公司偶尔指定的其他电梯)才可用来运输材料、废物。无论在任何情况下，工人未经管理公司同意，不得使用任何电扶梯;不得使用金属轭运货车。

(32)装修期间，所有回风嘴必须封闭，房间大门亦需关闭。

(33)所有装入的家具都应在大厦外预制组合和上漆。一切在房间(商铺)内的油漆工作或其他施工，如管理公司认为可能会影响其他房墙铺，必须在公司正常营业时间外或由管理公司指定的日期完成。

(34)业主用户需对所聘请的施工人员的行为负责并加以约束。

(35)施工人员需着装整齐，不得赤足，不得穿背心、拖鞋，不得在非工作区逗留，不得随地吐痰，不得在公共地方吸烟及扔烟蒂，不得高声喧哗，不得打闹，不得听任何放音设备(如收音机)，绝对禁止赌博酗酒。

(36)装修完成后，业主用户必须以书面形式通知管理公司，以便安排作最后检查。

(37)如发现装修未依审批图纸施工或未能符合管理公司的要求，业主用户将获得通知并需负责进行更改。

(38)如业主棚户的装修工程经管理公司认可满意后，将获签发装修工程完满竣工证明书。

十三、装修程序概要

(1)收取《装修指南》、问卷、图纸等。

(2)如有必要，可要求管理公司人员与业主用户的设计师/承造商进行会谈。

(3)装修方案的图纸及技术资料、已填写的承诺书及问卷、该缴付的费用及装修按金交到管理公司。

(4)收取装修方案的审批同意书。

(5)施工人员名单交到管理公司。

(6)装修工程开始。

篇3

秘诀一：把握电子商务东风

建立一个品牌往往需要多年的时间，但互联网的出现却打破了规律。2008年电子商务崛起，一批网络品牌浮出水面。很多淘品牌在一两年内单日交易量破万，用户群达到十万级水准，像绿盒子旗下的摩登小姐童装品牌，从登陆淘宝到成长为知名网络品牌，时间不超过2年。

秘诀二：不做讨好大众的品牌

吴芳芳是女装设计师，女儿出生，“那时，总觉得买不到合适的衣服给女儿。”吴芳芳就自己动手，久而久之，索性一头扎进了童装这个全新的行业里。

“2003年的时候做过一个市场调研，让调查对象回忆一下印象深刻的中国童装品牌。”结果令人惊讶，因为大家几乎都想不起来有什么特别有个性的品牌，除了休闲童装外，几乎每个品牌做的东西都差不多。这些品牌都走入了一个误区，就是“求大求全”，希望能讨好每一个消费者。“基本上是流行什么，他们就做什么。”这样的行为，无异于品牌的慢性自杀。

绿盒子以细分市场切入，共有“摩登小姐”、“爱·制造”、“珍妮·贝尔”三个品牌。从年龄段来看，这些品牌主要覆盖的是2-14岁的儿童。“摩登小姐”做的是精致女装；“爱·制造”做的是潮牌男童装；“珍妮贝儿”则是邻家女孩的亲民风格，定位是2～8岁的小女孩，成为摩登小姐的一个补充。“中国童装市场大着呢，就算你只占领2-3%，那也是很大一个数字了，何必要去讨好所有人？”

开始做“摩登小姐”很擅长，“爱·制造”怎么做？不知道，于是开始了第二轮调研，看看男童的市场怎么切入。男孩最大的特点是休闲、运动，但如果做纯运动、休闲诉求，那么肯定打不过李宁、阿迪达斯。请了很多男孩的妈妈做调研，后来发现80后的妈妈有一个潮牌的想法，即舒服、又实用，又有潮流派，他们说现在的男装太丑了，基本上像学校的常规运动服一样，希望潮流一点。

潮流该怎么把握，到底是美系的潮流还是欧系的潮流，还是日系的潮流，韩系的潮流，“爱·制造”一年一个，2008年、2009年、2010年、2011年每年一个，当时韩流比较流行，于是选择了韩流，印花什么样，设计成潮流的还是普通一点的不增加成本。

吴芳芳非常看重产品的设计，“从客户数据中看出，客户中有来自香港、马来西亚等地的，买家构成非常国际化，我最近聘请了一位香港设计师成为设计总监，让我们的童装在设计上更具国际元素。”

秘诀三：防山寨　上架下架都要快

网络假货泛滥成灾，一些品牌不可避免地成为别人山寨的对象，绿盒子同样不能幸免。为了防止山寨，绿盒子旗下的品牌都采取了快销的方式，每周20-30款，还没等别人来得及抄袭，就下架了。

绿盒子又在花型上印上了自己的Logo，如果有店家山寨，这样的模仿很容易找到证据，举报后一抓一个准。

秘诀四：别和大公司硬碰硬

篇4

承包人：_________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第1条 工程概况

1.1 工程地点：_____

1.2 工程内容：房屋间数____室___厅;总建筑面积____平方米。

1.3 承包范围：_________

1.4 承包方式：双方商定采取下列第_________种承包方式： (1)承包人包工包全部材料; (2)承包人包工包部分材料; (3)承包人包工、发包人包料。

1.5 开工日期：___年____月____日;竣工日期：_____年____月 ___日;总日历工期(包括法定节假日)：____日。

第2条 合同价款与支付

2.1 合同价款：金额(人民币大写)：_____，￥：___。

2.2 合同价款采用方式： 双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。 (1)采用固定价格：固定价格加___%包干风险系数计算。包干风险包括____。 (2)采用可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 (3)成本加酬金：_____

2.3 工程预付款：合同生效后，发包人向承包人预付工程款___%即人民币(大写)____，预付款扣回的时间、比例：____。

2.4 工程款(进度款)支付 (1)工程款支付方式：____ (2)工程款支付金额和时间：___ 工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。 发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

第3条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供： (1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。 (2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。

第4条 发包人工作

4.1 指派___为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

4.2 装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。

4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。

第5条 承包人工作

5.1 指派___为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。

5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

5.4 未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5.5 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5.6 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第6条 材料供应

6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。

6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第7条 安全生产和防火

7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

7.3 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。

第8条 工程质量及验收

8.1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定_____标准(可选择优良或合格)。

8.2 优良工程等级增加的经济支出______。

8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。

8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

8.5 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

8

.6 装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。 第9条 工程变更

9.1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。

第10条 竣工结算

10.1 工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。

10.2 工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

第11条 工程保修

11.1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

第12条 违约责任

12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人___元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的____支付滞纳金。

12.2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人____元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的 __%。

12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12.4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

12.6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12.7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8 双方约定其它违约责任：___。

第13条 争议的解决方式

13.1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第__种方式解决： (1)提交大连仲裁委员会仲裁; (2)依法向工程所在地人民法院。

第14条 不可抗力

14.1 双方关于不可抗力的约定：____。

第15条 保险_________。

第16条 合同生效

16.1 合同生效日期：___年____月___日

第17条 合同份数

17.1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：____。

第18条 合同备案、鉴证

第19条 其它约定_________。

发包方(盖章)：_______承包方(盖章)：_______

授权代表(签字)：_____授权代表(签字)：_____

______年____月____日______年____月____日

篇5

2、若骷髅兵突然瞬移靠近并进行肉搏，可进行后退；

3、若骷髅兵用枪进行扫射，可找物体来掩护；

4、当骷髅兵举起手，应将黑烟注入地面，迅速躲开，尽快清除炸弹，若爆炸则会造成巨大伤害；

篇6

共谋未来童装行业畅谈未来大计

博士蛙董事局主席兼总裁钟政用介绍了博士蛙集团整合儿童吃穿用行乐产品的品牌定位和立体交叉式渠道网络。

即通过移动互联网、门店网、物联网、会员网相互融合，打造“宝贝品质生活专家”的核心竞争力。博士蛙一直在不断研究新媒体、新技术和产业的对接，利用微博进行交流。

中国童装市场具有很大的发展潜力，同时也面临着很多新挑战。中国服装协会常务副会长的陈大鹏指出，国际上很多高端童装品牌快速进入中国，快时尚品牌也迅速扩张，占领国内一线市场。中国童装行业将来何去何从？

与会老总嘉宾举出了美的和格力的例子，坚定了本土品牌也能战胜国外品牌的信心。但国内企业需要加强渠道搭建、市场扩展和公司管理，做大做强。

“博士蛙”就童装行业的未来发展方向指出，行业要提升，产业资本和结构非常关键。童装产业在中国乃至全球拥有很广阔的市场和发展机遇。中国童装企业与全球资本对接，可以更好地带动行业发展，打开中国市场。博士蛙上市，做到了中国儿童产业与国际资本、信息、产业对接，并得到了国际资本市场的认可。通过与国际接轨，整合本土市场的特点，才能超越国外品牌。

篇7

[关键词] 咬合创伤； 细胞间通讯； 缝隙连接； 焦点粘连； 紧密连接； 黏着连接

[中图分类号] Q 257 [文献标志码] A [doi] 10.3969/j.issn.1000-1182.2012.05.007

The intercellular communication condition of alveolar bone with traumatic occlusion at early stage in rats Wan Haoyuan1，2, Sun Huiqiang1，3, Shang Sixia1, Liu Di1，3, Li Xin1. （1. Dept. of Prosthodontics, Stomatological Hos-pital of Shandong University, Jinan 250012, China; 2. Dept. of Stomatology, The Third Affiliated Hospital of Third Military Medical University, Chongqing 400042, China; 3. Shandong Provincial Key Laboratory of Oral Biomedicine, Jinan 250012, China）

[Abstract] Objective To study the intercellular communication of alveolar bone during traumatic occlusion at early stage in rats. Methods The occlusal surface of the upper left first molar of rat was raised by placing a stainless steel wire to induce occlusal trauma in the lower left first molar. After 24 hours, the alveolar bone tissues of the lower jaws first molars at the both sides were taken out under anesthesia. The various 27 000 genes were identified with genome-wide microarray, and further were investigated with reverse transcription-polymerase chain reaction（RT-PCR） and Path-way analysis. Results Total 586 gene were found to be changed, 106 different signal pathways got involved with Path-way analysis, including cell adhesion molecules（CAMS）, adhesions junction, gap junction, focal adhesion and tight junc-tion, and the cytokines associated with bone metabolism in above 5 signal pathways were all down-regulated. Conclusion At the early phase of the occlusal trauma, intercellular communication in rat’s alveolar bone were inhibited.

[Key words] traumatic occlusion； intercellular communication； gap junction； focal adhesion； tight junction；

adhesions junction

咬合创伤是由于咬合关系不正常或咬合力量不协调，个别或某几个牙所受的咬合力量超过其牙周组织的耐受力而造成的牙周组织损伤情况，可引起牙槽骨的吸收。导致咬合创伤的常见因素有错畸形、早接触、干扰等。骨吸收是一个复杂的生物学过程，该过程中骨组织细胞间的通讯发挥重要的作用[1]，细胞间通过直接或间接信息传递，形成复杂

的通讯网络，对此通讯网络的研究将有利于进一步明确骨吸收的分子生物学机制。本实验采用人为咬合升高法建立大鼠咬合创伤模型，对咬合创伤导致牙槽骨吸收早期过程中骨组织细胞间的信息传递进行通路分析，希望进一步明确该生物过程中的细胞通讯情况。

1 材料和方法

1.1 实验动物、主要试剂和仪器

篇8

关键词：大学生；社会主义核心价值观；思政课；价值观教育

本文成果获中山大学新华学院基本原理概论精品课程（2016JP009）和思想道德修养与法律基础重点课程（2016ZD005）课题项目资助。

G641

高校社会主义核心价值观教育是针对未来社会建设重要主力的大学生所进行的集中而系统的价值观教育，某种程度上是我国社会主义核心价值观（下文简称“核心价值观”）传播的风向标之一。本文在对中山大学新华学院大一至大四文理科各专业的在校大学生进行抽样调查后得出结论。本次调查发放了以“大学生对社会主义核心价值观的认知现状”为主题的调查问卷共计180份，有效问卷173份，占96%。

一、高校核心价值观教育途径与影响力

数据显示，大学生了解核心价值观最主要的途径是思政课堂、网络媒体和电视广播，分别占35%、25%和24%的比例，体现出思政课堂作为社会主义核心价值观主渠道重要地位。然而，在根据备选项所提示的当前思政课存在的三大主要问题进行评判时，半数大学生认为“内容枯燥繁杂”是最主要的问题，35%大学生把“灌输为主，缺乏课堂互动”作为首要问题，15%的大学生则将主要问题归结为“教学媒介单一、呆板”。说明除了普遍认识到思政课程的理论特性外，尚有半数大学生把思政课的问题归于教师所采取的教学方式，其中的大多数愿意接受更多的课堂互动，充分显示出参与课程的主观意愿。在遇到价值观方面有困惑时，大学生更倾向于选择“自己消化”和“向朋友或同学”寻求帮助，各占38%和35%，而选择向更加专业和权威的思政课老师及家长求助的比例却仅各占15%和12%，加起来比例都不到三成，令人担忧。

对于学校组织的各项“核心价值观”主题活动，65%的大学生持积极赞成的态度，30%的学生觉得无所谓，另有5%的学生表现出明确的不赞成。在社交媒体上大学生把更多的注意力投给了文体明星，占比高达65%，而其他行业诸如商界、学术界、科技界和政界的大V们却一起共享了大学生剩余的三成多注意力，彼此间吸引力的差别并不大。文体明星天然的高显示度对大学生产生的影响力不容小觑。而对这些大V们的言论，大学生们却表现出较为独立和客观的态度，有46%的人认为不总是相信偶尔也会小心求证，而37%的人却表现出对大V们讲了什么并不关心，只要自己有观点即可。对于有悖核心价值观的网络言论，七成的大学生认为有必要关注这些言论的具体内容，剩余三成中确信这些言论有道理的和推断是水军而不予置信的各占一半。可见这些负面的言论会给大学生造成一定的干扰，但也没有证据表明该干扰会扰乱大学生对核心价值观的正确认知。

二、大学生对核心价值观的认可度

在让大学生将12个社会主义核心价值观名词按照重要性进行排序后，统计结果如图1所示。从得票率位列前三的角度看，为便于分析，以十票左右的差额为标准，可将12个核心价值观名词约略分为四个梯队，“富强”以67票显示出最高的认可度，是位列第一梯队的唯一领先者；依次排在第二梯队的“平等”、“法治”、“爱国”、“诚信”、“民主”和“自由”票数差距不大；第三梯队与第二梯队有近20票的差距，而每个词彼此间也有一定的差距，依序分别是“文明”、“和谐”、“公正”和“友善”；第四梯队的“敬业”则仅有2票。

（注：表中各项说明，“名词”为“12个社会主义核心价值观名词”，“前三得票”为“位列前三得票数”，“前三位次”为“位列前三得票位次”，“榜首得票”为“位列首位得票数”，“榜首位次”为“位列首位得票位次”）

从居于大学生心目中首位的价值观名词看，位列前三的为“富强“、”爱国“和”民主“，前两位和第三位拉开十余票的可观差距，体现出”富强“和”爱国“成为大学生心中首要的价值观；”法治“、”文明“、”平等“、”自由“和”诚信“得票数均在10-15票之间，相差不大；”和谐“、”公正“、”友善“三者的得票数在十票以内；排在末位的“敬业“则一票也没有。

三、分析与对策

综上，调查结果显示出下列明显特征，同时给高校核心价值观教育提供相应启示。

篇9

关键词：桥头跳车；水泥搅拌桩；钢筋砼搭板；沉降差

中图分类号：P61 文献标识码：A

一、桥头跳车成因分析

桥头跳车是指车辆经过桥梁与路基衔接段时，因高差突变而产生颠簸跳跃现象，是道路路面交通重大安全隐患之一。桥头跳车现象产生的根本原因主要有以下几个方面：

1桥台与路基衔接段地基的沉降

一般来说，桥头衔接段靠近河涌，地质条件往往比较复杂，特别是在珠三角地区，除少部分桥梁所处地质情况较好外，桥址大多处于珠江三角洲冲淤积平原。地基土层大多为力学性能较差的软弱土层；同时为保证河涌过水断面的要求，桥面标高一般都较两侧现状地面高出不少，导致桥头范围内路基填充高度大、产生基底压力较大。而该类地质条件下桥梁的桥台基础大多采用桩基础，直接穿透软弱土层。这种情况下，若不对桥址所在场地软弱地基的土质、土性等进行必要的分析处理，仅仅简单的采用常规的浅层换填等措施，当桥台施工完成并对桥后路基进行填充后，在桥头填方区域，特别是在高含水率的淤泥软土层上的填方区域，不可避免的会因填方荷载过大而产生明显的沉降。

2路基填料自身的沉降

路基作为作为路面的基础，直接承受路面结构层传递来的交通荷载，重要性不言而喻。在选择路基填料时，不仅要考虑场地的地质条件，还要综合考虑场地的运输条件，以及场地的地下水位，水文水质、气候、环境等因素。可以说路基填料的选择，直接影响到施工完成后路基的稳定性和沉降量，不结合工程实际情况，盲目选择不适宜的场地路基填料，往往导致路面刚通车，就因路基含水量的变化、车辆荷载的振动，桥头衔接处雨水的渗入等原因，自身迅速因压缩变形而不断沉降。

3设计因素

在软土地基桥台与路基衔接处，设计未考虑合理且必要的软土处理设计方案，导致过大的工后沉降；桥台方面，未考虑抗滑稳定性，或考虑不足，导致桥因桥后填土在侧压力的作用下产生滑移，沉陷；桥台后背排水设计不当，在雨后易产生桥后的填土沉降；对台后填料类型、压实度，分层压实要求等技术指标参数不够具体详细；未考虑台后填料与天气、温度变化、不断的干湿循环变化关系，影响填土密度，导致桥头沉降；桥头纵坡设计坡度不平顺，衔接的地方存在纵向坡度突变点，衔接处路面结构层设置不合理，因路面板尺寸，厚度、枕梁设置的不合理，导致板块的断裂、沉降；等等设计因素，最终都可能因沉降差过大而产生桥头跳车。

4施工因素

施工单位往往利用设计人员对路基填料的选择、分层压实厚度以及压实度等个别技术指标参数的疏忽，或就近采用廉价的路基填料；或未按最小分层厚度分层压实，直接一次性填充到设计标高；或因桥台衔接处大型压路机施工难度较大，未达到设计要求压实度就直接铺筑路面结构层；或因施工措施不合理，前一道工序未达到设计强度要求就进行下一工序等等，都可能导致台后路基路面在施工完成后产生明显的沉降。

5其他因素

桥头路基段周边地块排水不畅，导致桥头路基的长期浸水等。各种灾害自然天气对桥头路基的破坏。以及机动车辆，特别是超重型车辆振动碾压等因素，也可能使桥头路基因损毁而产生不可恢复的塑性变形，最终导致桥头路基的沉降。

二、桥头跳车的设计处理

从以上桥头跳车的成因分析可知，除了洪涝或个别特殊原因导致路基损毁破坏、其他桥头跳车病害产生，其实大多还是可以通过设计和施工等单位的共同努力，针对各个具体工程的实际情况，采用最适宜的设计方案和最有效的施工方案，尽量减少桥台与路基衔接段的沉降差，从而最大程度的减少桥头跳车对交通安全的不利影响。而归根结底，除了施工质量的因素，最终沉降量的多少，主要还是由设计方案来决定的。下面结合笔者设计的一个比较有代表性的桥梁桥头处理方案实例，分别从地基、路基填料和路面结构层的设计处理方案进行介绍分析：

1工程实例简介

该桥梁位于中山市大沙南路跨崩山涌处。桥台采用薄壁钢筋砼桥台，钻孔灌注桩基础，桥梁根据相关道路及河涌规划，并结合场地工程地质勘查报告设计，桥头处处地质较差，除表面有薄层素填土外，主要土层为淤泥层，厚度约10m，再以下为砂质粘土层，根据此类地质情况，结合现场踏勘，笔者尝试采用水泥搅拌桩处理桥头段较厚软弱地基，同时选用较低压缩性的砂性土为台后填料，结合钢筋砼搭板综合处理桥头跳车。

2软弱地基的设计处理

软弱地基一般指由软土（淤泥及淤泥质土）、冲填土、杂填土、松散砂土及其他高压缩性土层构成的地基。是珠三角地区工程建设中最常见的不良地质，具体的说，珠三角地区软弱地基存在含水量大，压缩性高，强度低、分布范围广，分布厚度较大的特点。

市政工程中常用的软弱地基基处理方法主要有换土垫层法、堆载排水预压法、水泥搅拌桩法和高压旋喷注浆法等。其中换土垫层法适用于软弱地基层较薄的情况，堆载排水预压法考虑到堆载较大，时间较长，对桥台稳定性存在不利影响，一般不推荐处理桥头段的软基，高压旋喷桩因造价昂贵，在一般软土地基处理中也较少采用。水泥搅拌桩属于半刚性桩，与土壤结核性好，施工快和成本不高，是最适宜处理该地区深层软弱地基的方法之一。

本设计水泥搅拌桩（湿法）处理复合地基承载力计算采用应力比法，按公式Pf=[m（n-1）+1]*Ppf/n计算，其中n=Ep/Es。限于篇幅，计算过程不详细列出。最终设计复合地基承载力（90天）：1.5m桩距段≥130kPa，2m桩距段≥110kPa，2.5m桩距段≥80kPa.水泥搅拌桩采用42.5R复合硅酸盐水泥，要求桩头伸入砂质粘性土层深度不小于2m。水泥建议含量为15%，桩体每米水泥用量不少于50kg。搅拌桩处理平面长度范围为桥梁东侧，从桥台外边缘至现状相交路边缘之间约25m长度，平面处理宽度范围同路面宽度。搅拌桩纵横间距1.5～2.5m。

搅拌桩施工时，先施工最靠近桥台桩片12.5m长搅拌桩，然后回填路基填料1至第二级平台，再施工中间桩片，13.8m的搅拌桩，再回填路基填料2到三级平台，并施工桩片14.4m的搅拌桩，最后再回填路基填料。

通过本设计方案处理桥头软基，结合场地地质地形，通过调整搅拌桩桩长和桩距，充分考虑了从刚性桥头到柔性路面段的平缓过渡。较大程度的避免了刚柔突变段局部过大沉降差的出现。

3路基填料的设计及施工要求

结合场地地质钻探报告资料及中山市地理气候条件，该处路基填料选用砂性土，要求桥头范围路基回填时，严格按路基压实度要求，采用有效施工措施分层压实（分层压实厚度不超过30cm）并在两边桥台对称均衡进行。

4路面结构层处理。

设计路面搭板采用8m长钢筋砼搭板，一端与桥台锚筋连接，另一端搭在枕梁上。在桥头搭板和普通路面板之间增设钢筋砼过渡板连接，钢筋砼过渡板结构及尺寸同搭板，一端通过共用枕梁与桥头搭板连接，一端与道路路面板连接，连接处按道路横向施工缝处理。

考虑到桥头段设计纵坡稍大，为1.17%，也为使桥头纵坡尽量圆顺，减小衔接段的沉降差，8m长的桥头搭板，以及增设过渡板的设计措施，均可最大程度的减缓路面沉降后，因搭板长度设置过短而造成小范围内较大的沉降差

结语

通过以上分析可知，桥头跳车成因比较复杂，与所处场地地形、地质、水文、设计、施工、管理等都密切相关，严格的说，台背与路基在施工后沉降差是客观存在不可避免的。作为结构工程设计人员，一定要结合具体工程所处场地的实际情况，因地制宜，认真分析比较，采用最适宜的设计处理措施，才能最大程度的减少桥头范围的沉降差，真正把桥头跳车对道路交通的不利影响降到最低。当然桥头跳车这一路面病害最终的解决，有待施工监理，设计、建设方以及路面维护管养部门共同努力。

参考文献

篇10

关键词 真空包装 菌落总数 大肠菌群

中图分类号：TS206 文献标识码：A

1 材料和方法

1.1 试验器材

1.1.1 材料

市售冷、热真空包装的豆沙馅料。

1.1.2 试剂与仪器

酪蛋白胨，牛肉浸取物，酵母提取液，葡萄糖，乙酸钠，柠檬酸二胺，吐温，磷酸氢二钾，七水硫酸镁，七水硫酸锰，碳酸钙，琼脂等。

高压蒸汽灭菌锅，电子天平（0.01g），吸量管，移液枪，恒温培养箱，无菌培养皿，酒精灯等。

1.2 试验方法

（1）菌落总数测定（GB/T 4789.2-1994）。①

（2）大肠菌群测定（GB/T 4789.3-1994）。②

2 结果与分析

2.1 热真空包装的豆沙馅料

原料选择距生产日期三个月的豆沙馅料，检测结果如下：

由表1可知，样品1至4中，分别做稀释度为10-1、10-2、10-3的稀释液，每个稀释度做两个培养皿，置36℃？℃温箱内培养48h？h，平均数都为0，结果均为

由表2可知，样品1至4中，分别做稀释度为1、0.1、0.01的稀释液，每一稀释度接种三管乳糖胆盐发酵管，置36℃？℃温箱内，培养24h？h，所有乳糖胆盐发酵管都不产气，即初发酵阳性管数都为0，则可报告为大肠菌群阴性，后面的证实试验无需验证。说明距生产日期三个月的豆沙馅料中大肠菌群不超标。

2.2 冷真空包装的豆沙馅料

原料选择距生产日期三个月的豆沙馅料，检测结果如下：

由表3可知，样品1至4中，分别做稀释度为10-1、10-2、10-3的稀释液，每个稀释度做两个培养皿，置36℃？℃温箱内培养48h？h，样品2、3的菌落平均数都为0，结果均为

由表4可知，样品1至4中，分别做稀释度为1、0.1、0.01的稀释液，每一稀释度接种三管乳糖胆盐发酵管，置36℃？℃温箱内，培养24h？h，所有乳糖胆盐发酵管都不产气，即初发酵阳性管数都为0，则可报告为大肠菌群阴性，后面的证实试验无需验证。说明距生产日期三个月以内的豆沙馅料中大肠菌群不超标。

3 结论

（1）采用热真空包装技术的豆沙不存在二次污染，且不会发生霉变现象，细菌总数和大肠菌群符合国家标准；

（2）采用冷真空包装技术的豆沙可能存在二次污染，因此要经过灭菌，而灭菌的方法和控制是关键，控制不当会出现灭菌不彻底，即虽然杀灭了细菌，但是一些孢子还是存在，一旦条件允许，就会繁殖，使豆沙变质。

注释